Срок прохождения государственной экспертизы проектной документации
Подборка наиболее важных документов по запросу Срок прохождения государственной экспертизы проектной документации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2024 N 08АП-9698/2024 по делу N А46-7026/2024
Требование: О взыскании задолженности по муниципальному контракту на выполнение работ.
Решение: Требование удовлетворено в части.Таким образом, учитывая время, разделяющее запросы истца о предоставлении дополнительных документов и ответные письма ответчика, вывод суда первой инстанции о том, что невозможность исполнения контракта в установленные сроки - включая прохождение государственной экспертизы проектной документации - связана с действиями Администрации, сделан правомерно.
Требование: О взыскании задолженности по муниципальному контракту на выполнение работ.
Решение: Требование удовлетворено в части.Таким образом, учитывая время, разделяющее запросы истца о предоставлении дополнительных документов и ответные письма ответчика, вывод суда первой инстанции о том, что невозможность исполнения контракта в установленные сроки - включая прохождение государственной экспертизы проектной документации - связана с действиями Администрации, сделан правомерно.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Ст. 19.28 КоАП: как избежать волчьего билета для участия в закупках
(Кузнецов К.)
("Прогосзаказ.рф", 2023, N 1)В другом случае представитель коммерческой организации в интересах юридического лица передал двум высокопоставленным государственным служащим 2,5 млн руб. за способствование в ускорении сроков прохождения государственной экспертизы проектной документации, ускорении сроков принятия заказчиком выполненных работ и оплаты выполненных работ по контракту.
(Кузнецов К.)
("Прогосзаказ.рф", 2023, N 1)В другом случае представитель коммерческой организации в интересах юридического лица передал двум высокопоставленным государственным служащим 2,5 млн руб. за способствование в ускорении сроков прохождения государственной экспертизы проектной документации, ускорении сроков принятия заказчиком выполненных работ и оплаты выполненных работ по контракту.
Готовое решение: В каком порядке провести закупку работ по разработке проектной документации в рамках Закона N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)Заявителем на проведение госэкспертизы проектной документации может быть в том числе заказчик, застройщик либо иное лицо, уполномоченное ими (п. 2 Положения о госэкспертизе проектной документации). В сроках исполнения контракта целесообразно учесть и срок проведения госэкспертизы, так как Закон N 44-ФЗ не предусматривает в таком случае возможность продления срока контракта на разработку проектной документации для прохождения госэкспертизы.
(КонсультантПлюс, 2024)Заявителем на проведение госэкспертизы проектной документации может быть в том числе заказчик, застройщик либо иное лицо, уполномоченное ими (п. 2 Положения о госэкспертизе проектной документации). В сроках исполнения контракта целесообразно учесть и срок проведения госэкспертизы, так как Закон N 44-ФЗ не предусматривает в таком случае возможность продления срока контракта на разработку проектной документации для прохождения госэкспертизы.
Нормативные акты
Решение Новосибирского УФАС России от 22.07.2024 N 054/06/33-1855/2024
Обстоятельства: Поступила жалоба, в которой Заявитель оспаривает положения извещения об осуществлении закупки, поскольку установлены неисполнимые сроки выполнения работ по контракту, ввиду значительных временных затрат на непосредственное выполнение работ по подготовке проектной документации и последующие прохождение данной документации государственной экспертизы.
Решение: Признать жалобу необоснованной.Так, податель жалобы указал, что в соответствии с п. 29 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. N 145, срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не должен превышать 42 рабочих дней. В течение 30 рабочих дней проводится государственная экспертиза сметной документации, в связи с данной информацией прохождение государственной экспертизы может занять 72 рабочих дня (максимальный срок), а учитывая, что согласно п. 3.3 контракта срок выполнение работ по контракту: с даты заключения контракта по 15.11.2024 г., то есть, у победителя закупки будет 85 рабочих дней на исполнение контракта 72 из которых может занять прохождение экспертизы, таким образом, у победителя данной закупки будет 13 рабочих дней на разработку всей необходимой проектной документации.
Обстоятельства: Поступила жалоба, в которой Заявитель оспаривает положения извещения об осуществлении закупки, поскольку установлены неисполнимые сроки выполнения работ по контракту, ввиду значительных временных затрат на непосредственное выполнение работ по подготовке проектной документации и последующие прохождение данной документации государственной экспертизы.
Решение: Признать жалобу необоснованной.Так, податель жалобы указал, что в соответствии с п. 29 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. N 145, срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не должен превышать 42 рабочих дней. В течение 30 рабочих дней проводится государственная экспертиза сметной документации, в связи с данной информацией прохождение государственной экспертизы может занять 72 рабочих дня (максимальный срок), а учитывая, что согласно п. 3.3 контракта срок выполнение работ по контракту: с даты заключения контракта по 15.11.2024 г., то есть, у победителя закупки будет 85 рабочих дней на исполнение контракта 72 из которых может занять прохождение экспертизы, таким образом, у победителя данной закупки будет 13 рабочих дней на разработку всей необходимой проектной документации.
Решение Оренбургского УФАС России от 18.03.2024 по делу N 056/06/106-223/2024
Обстоятельства: Поступила жалоба Заявителя, согласно которой Заказчику, Уполномоченному органу выставлено требование о приостановлении осуществления закупки в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу.
Решение: Признать жалобу необоснованной.Представитель Заказчика жалобу просил признать необоснованной, полностью поддержав доводы, изложенные в письменных пояснениях, указав на следующее. Результатом работ по контракту N 04-31/16 от 27.06.2023 являлась разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт помещений государственного казенного учреждения "ЦБ", расположенного по адресу: <...>, литер Е, Е1" от 27.06.2023 г. (номер извещения N 0853500000323005048, номер контракта из реестра контрактов ЕИС N 2560701317623000004), прошедшая в установленном порядке государственную экспертизу, принятая в соответствии с условиями государственного контракта на основании актов выполненных работ. В ходе исполнения контракта Обществом неоднократно нарушались сроки выполнения работ, проектно-сметная документация не была разработана. Исполнителем были представлены на согласование лишь общие технические решения, что не свидетельствует о выполнении им работ по контракту. 18.10.2023 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. На основании изложенного Заказчик полагает возможным проведение новой закупки (извещение N 0853500000324001319) в целях выполнения требуемых работ.
Обстоятельства: Поступила жалоба Заявителя, согласно которой Заказчику, Уполномоченному органу выставлено требование о приостановлении осуществления закупки в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу.
Решение: Признать жалобу необоснованной.Представитель Заказчика жалобу просил признать необоснованной, полностью поддержав доводы, изложенные в письменных пояснениях, указав на следующее. Результатом работ по контракту N 04-31/16 от 27.06.2023 являлась разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт помещений государственного казенного учреждения "ЦБ", расположенного по адресу: <...>, литер Е, Е1" от 27.06.2023 г. (номер извещения N 0853500000323005048, номер контракта из реестра контрактов ЕИС N 2560701317623000004), прошедшая в установленном порядке государственную экспертизу, принятая в соответствии с условиями государственного контракта на основании актов выполненных работ. В ходе исполнения контракта Обществом неоднократно нарушались сроки выполнения работ, проектно-сметная документация не была разработана. Исполнителем были представлены на согласование лишь общие технические решения, что не свидетельствует о выполнении им работ по контракту. 18.10.2023 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. На основании изложенного Заказчик полагает возможным проведение новой закупки (извещение N 0853500000324001319) в целях выполнения требуемых работ.