Стадия П и стадия Р
Подборка наиболее важных документов по запросу Стадия П и стадия Р (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2023 N 19АП-2860/2023 по делу N А36-1343/2020
Требование: О взыскании неосновательного обогащения по договору по выполнению проектных работ.
Встречное требование: О взыскании задолженности за выполненные работы по договору.
Решение: Требование удовлетворено в части.Как следует из заключения судебной экспертизы от 08.04.2022 N ЛГТУ С.0604-03/Д2022, ответить на поставленный вопрос эксперт не смог по причине отсутствия в полученной для проведения экспертизы проектной документации раздела КР проектной документации стадии "П" и стадии "Р".
Требование: О взыскании неосновательного обогащения по договору по выполнению проектных работ.
Встречное требование: О взыскании задолженности за выполненные работы по договору.
Решение: Требование удовлетворено в части.Как следует из заключения судебной экспертизы от 08.04.2022 N ЛГТУ С.0604-03/Д2022, ответить на поставленный вопрос эксперт не смог по причине отсутствия в полученной для проведения экспертизы проектной документации раздела КР проектной документации стадии "П" и стадии "Р".
Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2023 N 20АП-8009/2023 по делу N А68-4201/2022
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда.
Встречное требование: О взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда.
Решение: Требование удовлетворено.Признавая необоснованными указанные основания для приостановления работ, суд правомерно указал, что до момента извещения заказчика о названных обстоятельствах подрядчик выполнял работы (конечный акт КС-2 датирован им 15.03.2022), что опровергает аргумент истца о наличии у него препятствий в выполнении работ, к которым он относит непередачу проекта и ненадлежащее состояние строительной площадки. Кроме того, в пункте 2 актов скрытых работ указано, что работы выполнены по проектной документации стадия П-12-21-КР, стадия Р12-21-КЖ 1 и Р-12-21-КЖ 2, что также не подтверждает довод заявителя о том, что ему не было понятно, как и в каком объеме выполнять работы. Периоды представления (непредставления) проектной документации, доказательства ее корректировки подрядчиком никак не зафиксированы. Представленные подрядчиком письма направлены позднее указанных в них дат (т. 2, л.д. 121-129). При этом их содержание подтверждает выполнение подрядчиком работ в отсутствие препятствий, на которые он указал в письме от 25.03.2022, а также устранение замечаний заказчика.
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда.
Встречное требование: О взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда.
Решение: Требование удовлетворено.Признавая необоснованными указанные основания для приостановления работ, суд правомерно указал, что до момента извещения заказчика о названных обстоятельствах подрядчик выполнял работы (конечный акт КС-2 датирован им 15.03.2022), что опровергает аргумент истца о наличии у него препятствий в выполнении работ, к которым он относит непередачу проекта и ненадлежащее состояние строительной площадки. Кроме того, в пункте 2 актов скрытых работ указано, что работы выполнены по проектной документации стадия П-12-21-КР, стадия Р12-21-КЖ 1 и Р-12-21-КЖ 2, что также не подтверждает довод заявителя о том, что ему не было понятно, как и в каком объеме выполнять работы. Периоды представления (непредставления) проектной документации, доказательства ее корректировки подрядчиком никак не зафиксированы. Представленные подрядчиком письма направлены позднее указанных в них дат (т. 2, л.д. 121-129). При этом их содержание подтверждает выполнение подрядчиком работ в отсутствие препятствий, на которые он указал в письме от 25.03.2022, а также устранение замечаний заказчика.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Субъекты и предмет согласования при приобретении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на публичных торгах
(Поваров Ю.С.)
("Право и экономика", 2021, N 2)Еще большие сомнения по поводу сбалансированности разбираемой конструкции возникают, когда речь идет об обращении взыскания на заложенную долю посредством проведения публичных торгов, так как сама по себе передача доли в залог третьему лицу (не запрещенная уставом), изначально предполагающая возможность обращения на нее взыскания при неисполнении (ненадлежащем исполнении) обеспечиваемого залогом обязательства, должна производиться только с согласия общего собрания участников общества (см. п. 1 ст. 22 Закона об ООО), т.е. "...стабильность состава участников... - как резонно подчеркивает Р.С. Бевзенко, - обеспечивается дважды: на стадии заключения договора залога и на стадии продажи заложенной доли с торгов" <18>. Понятно, что режимы согласования, предусмотренные п. 9 ст. 21 и п. 1 ст. 22 Закона об ООО, ни ситуативно, ни процедурно не "покрывают" друг друга (что дает повод для суждения о принципиальной востребованности обоих разрешительных режимов), поскольку, в частности:
(Поваров Ю.С.)
("Право и экономика", 2021, N 2)Еще большие сомнения по поводу сбалансированности разбираемой конструкции возникают, когда речь идет об обращении взыскания на заложенную долю посредством проведения публичных торгов, так как сама по себе передача доли в залог третьему лицу (не запрещенная уставом), изначально предполагающая возможность обращения на нее взыскания при неисполнении (ненадлежащем исполнении) обеспечиваемого залогом обязательства, должна производиться только с согласия общего собрания участников общества (см. п. 1 ст. 22 Закона об ООО), т.е. "...стабильность состава участников... - как резонно подчеркивает Р.С. Бевзенко, - обеспечивается дважды: на стадии заключения договора залога и на стадии продажи заложенной доли с торгов" <18>. Понятно, что режимы согласования, предусмотренные п. 9 ст. 21 и п. 1 ст. 22 Закона об ООО, ни ситуативно, ни процедурно не "покрывают" друг друга (что дает повод для суждения о принципиальной востребованности обоих разрешительных режимов), поскольку, в частности: