Строительство в период коронавируса
Подборка наиболее важных документов по запросу Строительство в период коронавируса (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2024 N 08АП-3314/2024 по делу N А46-23963/2021
Требование: О взыскании неосновательного обогащения.
Встречное требование: О взыскании задолженности по договору на выполнение работ, неустойки.
Решение: Требование удовлетворено в части.Вместе с тем указанный нормативный акт не содержит прямого запрета на проведение кровельных, либо иных строительных работ в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). То обстоятельство, что сократилось количество сотрудников ООО "Квантор-Строй", не свидетельствует о невозможности исполнения в период введения нерабочих дней и режима повышенной готовности.
Требование: О взыскании неосновательного обогащения.
Встречное требование: О взыскании задолженности по договору на выполнение работ, неустойки.
Решение: Требование удовлетворено в части.Вместе с тем указанный нормативный акт не содержит прямого запрета на проведение кровельных, либо иных строительных работ в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). То обстоятельство, что сократилось количество сотрудников ООО "Квантор-Строй", не свидетельствует о невозможности исполнения в период введения нерабочих дней и режима повышенной готовности.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 29.06.2023 N 33-14448/2023
Категория спора: Участие в долевом строительстве.
Требования участника долевого строительства: 1) О взыскании неустойки, штрафа; 2) О признании договора недействительным в части; 3) О взыскании переплаты, морального вреда.
Обстоятельства: Истец указывает на нарушение срока передачи квартиры по договору долевого участия в строительстве, а также полагает недействительным условие договора в части установления повышающего коэффициента для квартир с застекленными балконами и лоджиями.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: 1) О возмещении почтовых расходов, расходов на госпошлину и оплату услуг нотариуса - удовлетворено в части; 2) О предоставлении отсрочки исполнения судебного акта - отказано.Ссылка в апелляционной жалобе на осуществление строительства объекта в период распространения коронавирусной инфекции, не может указывать на обратное, поскольку не свидетельствует о наличии чрезвычайных, непредотвратимых обстоятельств непреодолимой силы, с наличием которым законодатель связывает обстоятельства освобождения от ответственности.
Категория спора: Участие в долевом строительстве.
Требования участника долевого строительства: 1) О взыскании неустойки, штрафа; 2) О признании договора недействительным в части; 3) О взыскании переплаты, морального вреда.
Обстоятельства: Истец указывает на нарушение срока передачи квартиры по договору долевого участия в строительстве, а также полагает недействительным условие договора в части установления повышающего коэффициента для квартир с застекленными балконами и лоджиями.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: 1) О возмещении почтовых расходов, расходов на госпошлину и оплату услуг нотариуса - удовлетворено в части; 2) О предоставлении отсрочки исполнения судебного акта - отказано.Ссылка в апелляционной жалобе на осуществление строительства объекта в период распространения коронавирусной инфекции, не может указывать на обратное, поскольку не свидетельствует о наличии чрезвычайных, непредотвратимых обстоятельств непреодолимой силы, с наличием которым законодатель связывает обстоятельства освобождения от ответственности.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: В каком режиме вправе работать организации в условиях ограничений, действующих в связи с распространением коронавируса COVID-19 (до 31 мая 2023 г. включительно)
(КонсультантПлюс, 2023)Как проводятся строительные работы в период распространения коронавирусной инфекции
(КонсультантПлюс, 2023)Как проводятся строительные работы в период распространения коронавирусной инфекции
Статья: Саморегулирование строительной деятельности в условиях цифровой экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции (пандемии): некоторые проблемы теории и практики в аспекте создания законодательных условий стабильности гражданского оборота
(Лескова Ю.Г.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2020, N 7)<3> Результаты опроса "Влияние пандемии коронавируса на деятельность подрядчиков в строительстве" (опрос проводился ООО "Институт развития строительной отрасли" в период с 7 по 16 апреля 2020 г. по заказу Национального объединения строителей в рамках исполнения п. 2.7 Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного Правительством РФ 17 марта 2020 г. (в опросе приняли участие 2 595 подрядчиков из 64 регионов России) // https://nostroy.ru/nostroy/situation_center/analitics_data/ (дата обращения: 17.04.2020).
(Лескова Ю.Г.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2020, N 7)<3> Результаты опроса "Влияние пандемии коронавируса на деятельность подрядчиков в строительстве" (опрос проводился ООО "Институт развития строительной отрасли" в период с 7 по 16 апреля 2020 г. по заказу Национального объединения строителей в рамках исполнения п. 2.7 Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного Правительством РФ 17 марта 2020 г. (в опросе приняли участие 2 595 подрядчиков из 64 регионов России) // https://nostroy.ru/nostroy/situation_center/analitics_data/ (дата обращения: 17.04.2020).
Нормативные акты
Федеральный закон от 15.10.2020 N 327-ФЗ
(ред. от 29.11.2021)
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году"10. Средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в 2021 году в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам с учетом продления реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, предусмотренной частью 4 статьи 16 Федерального закона от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов, определяемых в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, компенсацию снижения по итогам 2021 года налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации по сравнению с 2019 годом, а также на обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.
(ред. от 29.11.2021)
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году"10. Средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в 2021 году в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам с учетом продления реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, предусмотренной частью 4 статьи 16 Федерального закона от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов, определяемых в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, компенсацию снижения по итогам 2021 года налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации по сравнению с 2019 годом, а также на обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.