Технические условия на вынос
Подборка наиболее важных документов по запросу Технические условия на вынос (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2024 N 13АП-10334/2024 по делу N А56-106948/2023
Категория спора: Подряд для государственных нужд.
Требования заказчика: О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Заказчик указывает на нарушение подрядчиком сроков погашения аванса, выданного для выполнения строительно-монтажных работ по государственному контракту, однако несоблюдение срока исполнения обязательств по сделке было обусловлено действиями самого заказчика, не передавшего подрядчику исходные данные для проектирования.
Решение: Отказано.Так, после получения исходных данных ответчик определил наличие Кабельной линии 10кВ (далее - КЛ) в границе размещения объекта строительства, которая, согласно выданным техническим условиям, предусматривалась к выносу из пятна застройки. Однако после проведения комиссии на Объекте, удалось убедить представителей ПАО "Россети "Ленэнерго" в отсутствии необходимости переустройства линии, а в необходимости ее защиты.
Категория спора: Подряд для государственных нужд.
Требования заказчика: О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Заказчик указывает на нарушение подрядчиком сроков погашения аванса, выданного для выполнения строительно-монтажных работ по государственному контракту, однако несоблюдение срока исполнения обязательств по сделке было обусловлено действиями самого заказчика, не передавшего подрядчику исходные данные для проектирования.
Решение: Отказано.Так, после получения исходных данных ответчик определил наличие Кабельной линии 10кВ (далее - КЛ) в границе размещения объекта строительства, которая, согласно выданным техническим условиям, предусматривалась к выносу из пятна застройки. Однако после проведения комиссии на Объекте, удалось убедить представителей ПАО "Россети "Ленэнерго" в отсутствии необходимости переустройства линии, а в необходимости ее защиты.
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17.08.2023 N Ф09-4159/23 по делу N А50-16756/2022
Требование: Об обязании согласовать проектную документацию и предоставить технические условия на вынос кабельных линий, взыскании судебной неустойки.
Обстоятельства: Истец указал, что ответчики (владельцы сооружения электроэнергетики) чинят ему препятствия в пользовании земельным участком, не согласовывая вынос сетей.
Решение: В удовлетворении требования отказано, так как экспертизой в рамках дела о понуждении истца снести самовольную постройку установлено, что вынос кабельных сетей возможен лишь путем устройства новой кабельной линии на соседних участках, что может нарушить права их собственников, противоправность действий ответчиков не доказана, наличие охранной зоны объектов электроэнергетики не лишает истца прав в отношении участка.Поскольку по смыслу положений статьи 304 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом разъяснений пункта 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.01.2013 N 153 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения", иск об устранении нарушения права, не связанного с лишением владения, может быть удовлетворен при условии признания действий ответчика неправомерными, учитывая, что кабельная линия проложена по земельному участку истца задолго до его приобретения, из материалов дела не усматривается совершения ответчиками действий, ограничивающих возможность использования истцом принадлежащего ему имущества, суд апелляционной инстанции обоснованно указал, что само по себе наличие технической возможности выноса кабельной линии из под здания истца, признанного самовольной постройки, не может являться основанием для возложена на ответчиков обязанности по согласованию проектной документации, предоставлению истцу технических условий по выносу существующих линий.
Требование: Об обязании согласовать проектную документацию и предоставить технические условия на вынос кабельных линий, взыскании судебной неустойки.
Обстоятельства: Истец указал, что ответчики (владельцы сооружения электроэнергетики) чинят ему препятствия в пользовании земельным участком, не согласовывая вынос сетей.
Решение: В удовлетворении требования отказано, так как экспертизой в рамках дела о понуждении истца снести самовольную постройку установлено, что вынос кабельных сетей возможен лишь путем устройства новой кабельной линии на соседних участках, что может нарушить права их собственников, противоправность действий ответчиков не доказана, наличие охранной зоны объектов электроэнергетики не лишает истца прав в отношении участка.Поскольку по смыслу положений статьи 304 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом разъяснений пункта 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.01.2013 N 153 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения", иск об устранении нарушения права, не связанного с лишением владения, может быть удовлетворен при условии признания действий ответчика неправомерными, учитывая, что кабельная линия проложена по земельному участку истца задолго до его приобретения, из материалов дела не усматривается совершения ответчиками действий, ограничивающих возможность использования истцом принадлежащего ему имущества, суд апелляционной инстанции обоснованно указал, что само по себе наличие технической возможности выноса кабельной линии из под здания истца, признанного самовольной постройки, не может являться основанием для возложена на ответчиков обязанности по согласованию проектной документации, предоставлению истцу технических условий по выносу существующих линий.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Пределы усмотрения органов местного самоуправления в случае отмены административного акта в сфере градостроительства
(Кустов С.С.)
("Муниципальная служба: правовые вопросы", 2024, N 3)Невластные субъекты обратились в арбитражный суд с требованием признать незаконным распоряжение органа местного самоуправления, которым было отменено разрешение на строительство. Решением суда первой инстанции было отказано в удовлетворении заявленных требований. Пятый арбитражный апелляционный суд указал, что акт органа, которым было отменено разрешение на строительство, является законным и обоснованным. Суд сослался на абз. 3 п. 22 Постановления N 21 и обратил внимание, что основанием для отмены разрешения на строительство стал протест прокурора. В ходе проверки, проведенной прокуратурой, выявлено, что не был согласован вынос трубопровода за пределы капитального строительства, однако его вынос предусмотрен техническими условиями на подключение капитального строительства при согласовании с собственником сети. В итоге суд пришел к выводу, что отменяющий акт является законным, так как у органа местного самоуправления отсутствовали правовые основания для выдачи разрешения на строительство в 2018 г. <7>
(Кустов С.С.)
("Муниципальная служба: правовые вопросы", 2024, N 3)Невластные субъекты обратились в арбитражный суд с требованием признать незаконным распоряжение органа местного самоуправления, которым было отменено разрешение на строительство. Решением суда первой инстанции было отказано в удовлетворении заявленных требований. Пятый арбитражный апелляционный суд указал, что акт органа, которым было отменено разрешение на строительство, является законным и обоснованным. Суд сослался на абз. 3 п. 22 Постановления N 21 и обратил внимание, что основанием для отмены разрешения на строительство стал протест прокурора. В ходе проверки, проведенной прокуратурой, выявлено, что не был согласован вынос трубопровода за пределы капитального строительства, однако его вынос предусмотрен техническими условиями на подключение капитального строительства при согласовании с собственником сети. В итоге суд пришел к выводу, что отменяющий акт является законным, так как у органа местного самоуправления отсутствовали правовые основания для выдачи разрешения на строительство в 2018 г. <7>
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияОтказывая в удовлетворении иска о взыскании неустойки, суды пришли к выводу, что просрочка, допущенная ответчиком в завершении работ, обусловлена в том числе и отсутствием технических условий на вынос сетей, на технологическое присоединение, а также акта обследования зеленых насаждений, необходимость предоставления которых была подтверждена в ходе проведения строительно-технической экспертизы.
Нормативные акты
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 N 34
(ред. от 17.06.2024)
"Об утверждении СП 2.2.1.2513-09"
(вместе с "СП 2.2.1.2513-09. 2.2.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий. Гигиенические требования к размещению, проектированию, строительству, эксплуатации и перепрофилированию объектов по уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по хранению химического оружия. Санитарные правила")
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2009 N 14275)4.8.23. Порядок допуска персонала к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации, выбор СИЗ и длительность непрерывной работы должны определяться технической и эксплуатационной документацией, а также исходя из конкретно оцениваемой ситуации в месте предполагаемой работы с учетом требований технических условий на СИЗ.
(ред. от 17.06.2024)
"Об утверждении СП 2.2.1.2513-09"
(вместе с "СП 2.2.1.2513-09. 2.2.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий. Гигиенические требования к размещению, проектированию, строительству, эксплуатации и перепрофилированию объектов по уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по хранению химического оружия. Санитарные правила")
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2009 N 14275)4.8.23. Порядок допуска персонала к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации, выбор СИЗ и длительность непрерывной работы должны определяться технической и эксплуатационной документацией, а также исходя из конкретно оцениваемой ситуации в месте предполагаемой работы с учетом требований технических условий на СИЗ.
Приказ Минтранса России от 17.07.2014 N 188
"Об утверждении типовых основных программ профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями"
(вместе с "Типовой основной программой профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями по профессии "Вахтенный моторист", "Типовой основной программой профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями по профессии "Судовой электрик", "Типовой основной программой профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями по профессии "Судовой повар")
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2014 N 33474)6) "Правила поведения на судне". В данном разделе изучаются: распорядок дня на ходу и на стоянке судна; правила содержания жилых и служебных помещений; особенности размещения членов экипажа в жилых помещениях; способы осмотров мест общего пользования в жилых помещениях; процедура хранения ядовитых, взрывоопасных, легковоспламеняющихся и других пожароопасных веществ; правила пользования электронагревательными приборами; правила закрытия на замок жилых помещений, хранения первого и второго комплектов ключей; правила приема пищи; понятие санитарного аврала; правила курения на судне; выноса с судна вещей; использования дежурной шлюпки.
"Об утверждении типовых основных программ профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями"
(вместе с "Типовой основной программой профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями по профессии "Вахтенный моторист", "Типовой основной программой профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями по профессии "Судовой электрик", "Типовой основной программой профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями по профессии "Судовой повар")
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2014 N 33474)6) "Правила поведения на судне". В данном разделе изучаются: распорядок дня на ходу и на стоянке судна; правила содержания жилых и служебных помещений; особенности размещения членов экипажа в жилых помещениях; способы осмотров мест общего пользования в жилых помещениях; процедура хранения ядовитых, взрывоопасных, легковоспламеняющихся и других пожароопасных веществ; правила пользования электронагревательными приборами; правила закрытия на замок жилых помещений, хранения первого и второго комплектов ключей; правила приема пищи; понятие санитарного аврала; правила курения на судне; выноса с судна вещей; использования дежурной шлюпки.