Технические условия на вынос сетей
Подборка наиболее важных документов по запросу Технические условия на вынос сетей (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 21.10.2022 N 02АП-7322/2022 по делу N А28-3760/2022
Требование: О взыскании убытков в связи с ненадлежащим исполнением договора аренды здания.
Решение: Требование удовлетворено в части, производство по делу в части прекращено.Проведение работ на электроустановке по исполнению технических условии по увеличению мощности и по выносу электрических сетей к зоне разгрузки, вопреки мнению ответчика, не подтверждает нарушение целостности пломбы по вине истца, так как работы по увеличению мощности и по выносу электрических сетей к зоне разгрузки проводятся компетентными в области электроэнергетики лицами, и ответчиком не представлено доказательств проведения указанных работ истцом самостоятельно, в ходе проведения которых нарушена целостность пломбы.
Требование: О взыскании убытков в связи с ненадлежащим исполнением договора аренды здания.
Решение: Требование удовлетворено в части, производство по делу в части прекращено.Проведение работ на электроустановке по исполнению технических условии по увеличению мощности и по выносу электрических сетей к зоне разгрузки, вопреки мнению ответчика, не подтверждает нарушение целостности пломбы по вине истца, так как работы по увеличению мощности и по выносу электрических сетей к зоне разгрузки проводятся компетентными в области электроэнергетики лицами, и ответчиком не представлено доказательств проведения указанных работ истцом самостоятельно, в ходе проведения которых нарушена целостность пломбы.
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2022 N 01АП-617/2022 по делу N А11-7075/2021
Требование: О признании незаконными действий, выразившихся в отказе в заключении договора аренды земельного участка, об обязании заключить договор аренды.
Решение: Требование удовлетворено.При этом, суд пришел к выводу о том, что ИП Клишковский А.Н. доказал факт того, что нарушение срока строительства объекта связано с длительной процедурой выноса сети водоснабжения с земельного участка в целях выполнения технических условий после выполнения условий подключения N 112 от 25.09.2014, выданных МУП округа Муром "Водопровод и канализация" иному застройщику - ООО "МуромГрад". Поскольку Клишковским А.Н. предпринимались меры к завершению строительства спорного объекта, строительство в установленные сроки не произведено ответчиком не по его вине, суд применил в рассматриваемом случае положения пункта 3 статьи 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование: О признании незаконными действий, выразившихся в отказе в заключении договора аренды земельного участка, об обязании заключить договор аренды.
Решение: Требование удовлетворено.При этом, суд пришел к выводу о том, что ИП Клишковский А.Н. доказал факт того, что нарушение срока строительства объекта связано с длительной процедурой выноса сети водоснабжения с земельного участка в целях выполнения технических условий после выполнения условий подключения N 112 от 25.09.2014, выданных МУП округа Муром "Водопровод и канализация" иному застройщику - ООО "МуромГрад". Поскольку Клишковским А.Н. предпринимались меры к завершению строительства спорного объекта, строительство в установленные сроки не произведено ответчиком не по его вине, суд применил в рассматриваемом случае положения пункта 3 статьи 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Застройка земельного участка, занятого чужими инженерными сетями
(Хамидуллин М.Т.)
("Хозяйство и право", 2023, N 4)Нововведения предполагают перенос сетей из пятна застройки на основании договора о компенсации. В качестве его существенного условия сторонами должны быть согласованы форма и сроки возмещения застройщиком затрат, возникших в связи с переносом существующих линейных объектов, их правообладателям. В ч. 13 ст. 52.2 данного Кодекса делается уточнение, что такое возмещение осуществляется в денежной и (или) в натуральной формах. В случае возмещения в денежной форме выполнение работ по выносу коммуникаций обеспечивается их правообладателями. В случае же возмещения в натуральной форме работы выполняются застройщиками.
(Хамидуллин М.Т.)
("Хозяйство и право", 2023, N 4)Нововведения предполагают перенос сетей из пятна застройки на основании договора о компенсации. В качестве его существенного условия сторонами должны быть согласованы форма и сроки возмещения застройщиком затрат, возникших в связи с переносом существующих линейных объектов, их правообладателям. В ч. 13 ст. 52.2 данного Кодекса делается уточнение, что такое возмещение осуществляется в денежной и (или) в натуральной формах. В случае возмещения в денежной форме выполнение работ по выносу коммуникаций обеспечивается их правообладателями. В случае же возмещения в натуральной форме работы выполняются застройщиками.
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияОтказывая в удовлетворении иска о взыскании неустойки, суды пришли к выводу, что просрочка, допущенная ответчиком в завершении работ, обусловлена в том числе и отсутствием технических условий на вынос сетей, на технологическое присоединение, а также акта обследования зеленых насаждений, необходимость предоставления которых была подтверждена в ходе проведения строительно-технической экспертизы.
Нормативные акты
<Письмо> Минстроя России от 10.10.2024 N 59262-СМ/08
<О мероприятиях, принимаемых при отступлениях от национальных стандартов и сводов правил в сфере строительства>Пункт 8 статьи 6 ФЗ N 384 ФЗ: "В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в перечне национальных стандартов и свод правил и недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти"
<О мероприятиях, принимаемых при отступлениях от национальных стандартов и сводов правил в сфере строительства>Пункт 8 статьи 6 ФЗ N 384 ФЗ: "В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в перечне национальных стандартов и свод правил и недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти"