Уведомление о приостановке работ по договору
Подборка наиболее важных документов по запросу Уведомление о приостановке работ по договору (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 744 "Внесение изменений в техническую документацию" ГК РФ"Таким образом, из вышеприведенных положений не следует, что внесение изменений в техническую документацию автоматически влияет на установленные договором сроки выполнения работ, учитывая, что в период действия договора уведомлений от подрядчика в соответствии со статьями 716, 719 ГК РФ о приостановке работ либо о невозможности их выполнения в срок в связи с изменением технической документацией либо иными обстоятельствами в адрес заказчика также не поступало. Доказательств обратного в материалы дела не представлено."
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2023 N 13АП-41648/2022 по делу N А56-56373/2022
Категория спора: Подряд.
Требования подрядчика: О признании незаконным одностороннего отказа от договора.
Обстоятельства: Подрядчик к выполнению работ по строительству объекта в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов не приступил, на объекте капитального строительства не появился и поставку оборудования не произвел. Вместе с тем указывает, что срок сдачи входного контроля проектной и рабочей документации был нарушен по вине заказчика.
Решение: Отказано.Направление перечисленных писем носит формальный характер и не свидетельствует о недостатках проектной/рабочей документации, равно как и о намерении подрядчика исполнить обязательства по договору, поскольку подтверждающих документов об обстоятельствах, изложенных в вышеуказанных письмах, как того требует пункт 5.3.18 договора, подрядчиком заказчику не направлялось, уведомление о приостановке работ по договору подрядчиком заказчику не направлялось, следовательно, подрядчик полагал возможным выполнение работ по договору в согласованные сторонами сроки.
Категория спора: Подряд.
Требования подрядчика: О признании незаконным одностороннего отказа от договора.
Обстоятельства: Подрядчик к выполнению работ по строительству объекта в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов не приступил, на объекте капитального строительства не появился и поставку оборудования не произвел. Вместе с тем указывает, что срок сдачи входного контроля проектной и рабочей документации был нарушен по вине заказчика.
Решение: Отказано.Направление перечисленных писем носит формальный характер и не свидетельствует о недостатках проектной/рабочей документации, равно как и о намерении подрядчика исполнить обязательства по договору, поскольку подтверждающих документов об обстоятельствах, изложенных в вышеуказанных письмах, как того требует пункт 5.3.18 договора, подрядчиком заказчику не направлялось, уведомление о приостановке работ по договору подрядчиком заказчику не направлялось, следовательно, подрядчик полагал возможным выполнение работ по договору в согласованные сторонами сроки.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения2.1. Вывод из судебной практики: По вопросу об обязанности подрядчика уведомлять заказчика о приостановлении работ вследствие неисполнения последним встречных обязательств по договору существует две позиции судов.
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: