Уведомление о приостановке работ подрядчиком
Подборка наиболее важных документов по запросу Уведомление о приостановке работ подрядчиком (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Взыскание неустойки с подрядчика за нарушение сроков выполнения работ
(КонсультантПлюс, 2024)"...Учитывая невыполнение [субподрядчиком - ред.] работ, требующих отключения электрической энергии, в установленный графиком срок, суд, оценив письма субподрядчика... с просьбой о согласовании временного отключения электрической энергии, пришел к выводу, что данные письма не могут быть расценены в качестве доказательств надлежащего уведомления субподрядчиком подрядчика о приостановлении работ на объекте по правилам ст. 716 ГК РФ, поскольку составлены за пределами предусмотренного графиком... срока выполнения данного вида работ, тогда как по смыслу ст. 716 ГК РФ о приостановлении работ ввиду невозможности или затруднительности их выполнения субподрядчик должен был уведомить своего контрагента до окончания срока выполнения таких работ.
(КонсультантПлюс, 2024)"...Учитывая невыполнение [субподрядчиком - ред.] работ, требующих отключения электрической энергии, в установленный графиком срок, суд, оценив письма субподрядчика... с просьбой о согласовании временного отключения электрической энергии, пришел к выводу, что данные письма не могут быть расценены в качестве доказательств надлежащего уведомления субподрядчиком подрядчика о приостановлении работ на объекте по правилам ст. 716 ГК РФ, поскольку составлены за пределами предусмотренного графиком... срока выполнения данного вида работ, тогда как по смыслу ст. 716 ГК РФ о приостановлении работ ввиду невозможности или затруднительности их выполнения субподрядчик должен был уведомить своего контрагента до окончания срока выполнения таких работ.
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 740 "Договор строительного подряда" ГК РФ"Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и руководствуясь положениями статей 309, 310, 395, 716, 740, 743, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно пришли к правомерному выводу об удовлетворении исковых требований ООО "Ситистрой" о взыскании с ООО "Белспецстрой" суммы неосновательного обогащения в размере 18 750 725 руб. 94 коп., с начислением на сумму неосновательного обогащения процентов за пользование чужими денежными средствами за заявленный истцом период с учетом срока действия моратория на начисление процентов, а также к отказу в удовлетворении встречных исковых требований ООО "Белспецстрой" о взыскании с ООО "Ситистрой" 10 778 739,48 руб. за работы по компенсационному нагнетанию в грунт минеральной композиции на объекте, 24 359 520 руб. за произведенные затраты за простой на объекте, 8 292 000 руб. за оказанные услуги геотехнического мониторинга и технического мониторинга ДДГ и 3 353 835,44 руб. за работы по бурению скважин на объекте, поскольку материалами дела подтверждены обстоятельства частичного выполнения ООО "Белспецстрой" договорных работ, с нарушением предусмотренных договором сроков их выполнения и условий о сдаче-приемке работ, что послужило основанием для правомерного расторжения договора по инициативе ООО "Ситистрой" в связи с допущенной субподрядчиком существенной просрочкой выполнения работ, при недоказанности ООО "Белспецстрой" обстоятельств выполнения и сдачи без нарушений и отступлений от договора работ, заявленных во встречных исковых требованиях, в том числе при отсутствии оснований для применения статей 1102, 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях встречного удовлетворения иска, а также недоказанности ООО "Белспецстрой" обстоятельств приостановки выполнения работ с надлежащим уведомлением подрядчика."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как уведомить о приостановлении работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2024)1. Как подрядчику уведомить заказчика о приостановлении работы
(КонсультантПлюс, 2024)1. Как подрядчику уведомить заказчика о приостановлении работы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения2. Обязанность подрядчика уведомлять заказчика о приостановлении работ или о том, что он не приступил к выполнению работ
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: