Уведомление о расторжении договора подряда
Подборка наиболее важных документов по запросу Уведомление о расторжении договора подряда (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Право подрядчика на односторонний отказ от договора
(КонсультантПлюс, 2024)"...подрядчик уведомил заказчика о расторжении договора подряда в одностороннем порядке, на основании п. ...договора подряда. При таких обстоятельствах не имеется оснований для вывода о том, что подрядчик нарушил срок выполнения работ, а соответственно, оснований для удовлетворения требований истца о взыскании с ответчика неустойки за просрочку выполнения работ..."
(КонсультантПлюс, 2024)"...подрядчик уведомил заказчика о расторжении договора подряда в одностороннем порядке, на основании п. ...договора подряда. При таких обстоятельствах не имеется оснований для вывода о том, что подрядчик нарушил срок выполнения работ, а соответственно, оснований для удовлетворения требований истца о взыскании с ответчика неустойки за просрочку выполнения работ..."
Определение Верховного Суда РФ от 27.06.2022 N 307-ЭС22-9671 по делу N А56-116623/2020
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании неотработанного аванса по договору подряда, неустойки.
Обжалуемый результат спора: Требование удовлетворено, поскольку установлены факт перечисления подрядчику аванса, направление ему уведомления о расторжении договора, отсутствие доказательств выполнения и передачи работ по договору на сумму перечисленного аванса; расчет неустойки признан верным.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, проанализировав условия договора подряда от 17.07.2020 N 15/07, установив факт перечисления компанией (заказчик) в пользу общества (подрядчик) аванса по названному договору, направление последнему уведомления о его расторжении, отсутствие доказательств выполнения подрядчиком работ на спорную сумму, передачи их результата заказчику либо возврата ему денежных средств, руководствуясь статьями 329, 330, 450.1, 702, 708, 715, 717, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии оснований для взыскания с общества неосновательного обогащения и неустойки.
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании неотработанного аванса по договору подряда, неустойки.
Обжалуемый результат спора: Требование удовлетворено, поскольку установлены факт перечисления подрядчику аванса, направление ему уведомления о расторжении договора, отсутствие доказательств выполнения и передачи работ по договору на сумму перечисленного аванса; расчет неустойки признан верным.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, проанализировав условия договора подряда от 17.07.2020 N 15/07, установив факт перечисления компанией (заказчик) в пользу общества (подрядчик) аванса по названному договору, направление последнему уведомления о его расторжении, отсутствие доказательств выполнения подрядчиком работ на спорную сумму, передачи их результата заказчику либо возврата ему денежных средств, руководствуясь статьями 329, 330, 450.1, 702, 708, 715, 717, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии оснований для взыскания с общества неосновательного обогащения и неустойки.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по договорной работе. Подряд. Рекомендации по заключению договора13.4.1. Способ отправки уведомления об отказе
Вопрос: У иностранного гражданина Узбекистана - подрядчика по договору подряда закончился срок патента на работу в РФ. Он подал документы в МВД России на переоформление патента, но пока его не получил. Работы по договору еще не выполнены. Должна ли организация-заказчик расторгнуть договор подряда и уведомить МВД России?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: У иностранного гражданина Узбекистана - подрядчика по договору подряда закончился срок патента на работу в РФ. Он подал документы в МВД России на переоформление патента, но пока его не получил.
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: У иностранного гражданина Узбекистана - подрядчика по договору подряда закончился срок патента на работу в РФ. Он подал документы в МВД России на переоформление патента, но пока его не получил.