Уведомление об отключении электроэнергии
Подборка наиболее важных документов по запросу Уведомление об отключении электроэнергии (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Взыскание неустойки с подрядчика за нарушение сроков выполнения работ
(КонсультантПлюс, 2024)"...Учитывая невыполнение [субподрядчиком - ред.] работ, требующих отключения электрической энергии, в установленный графиком срок, суд, оценив письма субподрядчика... с просьбой о согласовании временного отключения электрической энергии, пришел к выводу, что данные письма не могут быть расценены в качестве доказательств надлежащего уведомления субподрядчиком подрядчика о приостановлении работ на объекте по правилам ст. 716 ГК РФ, поскольку составлены за пределами предусмотренного графиком... срока выполнения данного вида работ, тогда как по смыслу ст. 716 ГК РФ о приостановлении работ ввиду невозможности или затруднительности их выполнения субподрядчик должен был уведомить своего контрагента до окончания срока выполнения таких работ.
(КонсультантПлюс, 2024)"...Учитывая невыполнение [субподрядчиком - ред.] работ, требующих отключения электрической энергии, в установленный графиком срок, суд, оценив письма субподрядчика... с просьбой о согласовании временного отключения электрической энергии, пришел к выводу, что данные письма не могут быть расценены в качестве доказательств надлежащего уведомления субподрядчиком подрядчика о приостановлении работ на объекте по правилам ст. 716 ГК РФ, поскольку составлены за пределами предусмотренного графиком... срока выполнения данного вида работ, тогда как по смыслу ст. 716 ГК РФ о приостановлении работ ввиду невозможности или затруднительности их выполнения субподрядчик должен был уведомить своего контрагента до окончания срока выполнения таких работ.
Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 05.03.2024 N 88-5144/2024
Категория спора: Поставка электроэнергии.
Требования абонента: 1) О взыскании убытков; 2) О взыскании неосновательного обогащения; 3) О взыскании процентов; 4) О взыскании компенсации морального вреда; 5) О взыскании штрафа.
Обстоятельства: Абонентом задолженность по коммунальным услугам в установленный срок не была погашена, в связи с чем энергоснабжающей организацией было произведено приостановление оказания коммунальной услуги.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Отказано; 4) Отказано; 5) Отказано.Изучив доводы искового заявления, оценив представленные доказательства в совокупности, руководствуясь положениями статей 11, 12, 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, мировой судья пришел к выводу о том, что ответчик доказал факт надлежащего уведомления истца о предстоящем отключении электроэнергии, и, поскольку задолженность по коммунальным услугам истцом в установленный законом срок не была погашена, ДД.ММ.ГГГГ ответчиком произведено приостановление коммунальной услуги законно и обоснованно. В связи с изложенным в удовлетворении заявленных требований было отказано.
Категория спора: Поставка электроэнергии.
Требования абонента: 1) О взыскании убытков; 2) О взыскании неосновательного обогащения; 3) О взыскании процентов; 4) О взыскании компенсации морального вреда; 5) О взыскании штрафа.
Обстоятельства: Абонентом задолженность по коммунальным услугам в установленный срок не была погашена, в связи с чем энергоснабжающей организацией было произведено приостановление оказания коммунальной услуги.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Отказано; 4) Отказано; 5) Отказано.Изучив доводы искового заявления, оценив представленные доказательства в совокупности, руководствуясь положениями статей 11, 12, 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, мировой судья пришел к выводу о том, что ответчик доказал факт надлежащего уведомления истца о предстоящем отключении электроэнергии, и, поскольку задолженность по коммунальным услугам истцом в установленный законом срок не была погашена, ДД.ММ.ГГГГ ответчиком произведено приостановление коммунальной услуги законно и обоснованно. В связи с изложенным в удовлетворении заявленных требований было отказано.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Отключение электроэнергии
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)2. Порядок уведомления потребителя об отключении
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)2. Порядок уведомления потребителя об отключении
Вопрос: Каков порядок планового отключения электроэнергии?
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)В аварийных ситуациях или при угрозе их возникновения (выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений), когда требуется принятие неотложных мер, допускается отключение электроэнергии без уведомления потребителя, но аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования технологических резервов мощности (п. 34 Правил ограничения электроэнергии).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)В аварийных ситуациях или при угрозе их возникновения (выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений), когда требуется принятие неотложных мер, допускается отключение электроэнергии без уведомления потребителя, но аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования технологических резервов мощности (п. 34 Правил ограничения электроэнергии).
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442
(ред. от 03.05.2024)
"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"
(вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии")8. Уведомление потребителя о введении ограничения режима потребления осуществляется способом, определенным договором энергоснабжения, договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе посредством направления короткого текстового сообщения (далее - смс-сообщение) на номер мобильного телефона, указанный в соответствующем договоре для направления потребителю уведомления о введении ограничения режима потребления, посредством направления сообщения на адрес электронной почты, указанный в соответствующем договоре для направления потребителю уведомления о введении ограничения режима потребления, посредством публикации на официальном сайте инициатора введения ограничения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), зарегистрированном в качестве средства массовой информации, посредством включения текста уведомления в счет на оплату потребленной электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии и (или) услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а если указанными договорами ни один из данных способов не определен, посредством опубликования в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, или любым позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления способом.
(ред. от 03.05.2024)
"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"
(вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии")8. Уведомление потребителя о введении ограничения режима потребления осуществляется способом, определенным договором энергоснабжения, договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе посредством направления короткого текстового сообщения (далее - смс-сообщение) на номер мобильного телефона, указанный в соответствующем договоре для направления потребителю уведомления о введении ограничения режима потребления, посредством направления сообщения на адрес электронной почты, указанный в соответствующем договоре для направления потребителю уведомления о введении ограничения режима потребления, посредством публикации на официальном сайте инициатора введения ограничения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), зарегистрированном в качестве средства массовой информации, посредством включения текста уведомления в счет на оплату потребленной электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии и (или) услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а если указанными договорами ни один из данных способов не определен, посредством опубликования в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, или любым позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления способом.