Возврат аванса неустойка
Подборка наиболее важных документов по запросу Возврат аванса неустойка (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Аванс по муниципальному контракту
(КонсультантПлюс, 2025)"...Суды... пришли к выводу о том, что заказчик [муниципальная администрация - ред.], являясь одновременно органом местного самоуправления, при осуществлении своих административных функций не обеспечил условия для своевременного выполнения обществом работ; фактически препятствуя в завершении строительства... При отсутствии прав на земельный участок и прекращении действия разрешения на строительство общество не имело возможности на законном основании продолжать строительно-монтажные работы на объекте и, следовательно, было лишено возможности завершить строительство и передать квартиры в установленный срок. Подрядчик не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. При таких обстоятельствах отказ администрации от исполнения контрактов являлся неправомерным, а требования о возврате неотработанного аванса, взыскании неустойки и процентов - необоснованными. При этом судами не установлено наличие оснований для изменения существенного условия контракта о сроке, поскольку указанные обществом причины изменения являются основанием для определения вины сторон договора в просрочке исполнения обязательства...
(КонсультантПлюс, 2025)"...Суды... пришли к выводу о том, что заказчик [муниципальная администрация - ред.], являясь одновременно органом местного самоуправления, при осуществлении своих административных функций не обеспечил условия для своевременного выполнения обществом работ; фактически препятствуя в завершении строительства... При отсутствии прав на земельный участок и прекращении действия разрешения на строительство общество не имело возможности на законном основании продолжать строительно-монтажные работы на объекте и, следовательно, было лишено возможности завершить строительство и передать квартиры в установленный срок. Подрядчик не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. При таких обстоятельствах отказ администрации от исполнения контрактов являлся неправомерным, а требования о возврате неотработанного аванса, взыскании неустойки и процентов - необоснованными. При этом судами не установлено наличие оснований для изменения существенного условия контракта о сроке, поскольку указанные обществом причины изменения являются основанием для определения вины сторон договора в просрочке исполнения обязательства...
Позиция ВС РФ: Поручительство может обеспечивать не только денежное обязательство, но и неденежные (передать товар, выполнить работы, оказать услуги, воздержаться от совершения определенных действий и т.п.)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 45
Применимые нормы: п. 1 ст. 307, ст. 361 ГК РФПоручительством может быть обеспечено не только денежное обязательство, но и обязательства по передаче товара, выполнению работ, оказанию услуг, обязательство воздержаться от совершения определенных действий и т.п. По ним у кредитора при определенных обстоятельствах, например при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательства, могут возникать денежные требования к должнику (о возмещении убытков, взыскании неустойки, возврате аванса и т.п.).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 45
Применимые нормы: п. 1 ст. 307, ст. 361 ГК РФПоручительством может быть обеспечено не только денежное обязательство, но и обязательства по передаче товара, выполнению работ, оказанию услуг, обязательство воздержаться от совершения определенных действий и т.п. По ним у кредитора при определенных обстоятельствах, например при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательства, могут возникать денежные требования к должнику (о возмещении убытков, взыскании неустойки, возврате аванса и т.п.).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: В 2022 г. ООО выплатило аванс иностранному поставщику из недружественного государства. Поставщик отказался от поставки, возврата аванса. В 2024 г. ООО получило решение суда о возврате аванса, уплате неустойки, процентов. Как ООО признать в целях налога на прибыль выплаты, возмещенные поставщиком в 2025 г.?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: В начале февраля 2022 г. ООО произвело выплату аванса иностранному поставщику из недружественного государства на поставку оборудования. Позже поставщик отказался от поставки и возврата аванса. В 2024 г. ООО обратилось в суд и в этом же году получило решение о возврате аванса, уплате неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами.
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: В начале февраля 2022 г. ООО произвело выплату аванса иностранному поставщику из недружественного государства на поставку оборудования. Позже поставщик отказался от поставки и возврата аванса. В 2024 г. ООО обратилось в суд и в этом же году получило решение о возврате аванса, уплате неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Вопрос: Организация перечислила поставщику - резиденту недружественного государства аванс. Поскольку он отказался от поставки и возврата аванса, организация взыскала аванс, неустойку и проценты через суд. Как учесть доход по налогу на прибыль, если решение суда вступило в силу в 2024 г., а деньги поступили в 2025 г.?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Организация, уплачивающая налог на прибыль по методу начисления, в 2022 г. перечислила поставщику - резиденту недружественного государства аванс. Поскольку поставщик отказался от поставки и возврата аванса, организация взыскала с него аванс, неустойку и проценты за пользование чужими денежными средствами через суд. Как учесть доход по налогу на прибыль, если решение суда вступило в силу в 2024 г., а деньги от поставщика поступили в 2025 г.?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Организация, уплачивающая налог на прибыль по методу начисления, в 2022 г. перечислила поставщику - резиденту недружественного государства аванс. Поскольку поставщик отказался от поставки и возврата аванса, организация взыскала с него аванс, неустойку и проценты за пользование чужими денежными средствами через суд. Как учесть доход по налогу на прибыль, если решение суда вступило в силу в 2024 г., а деньги от поставщика поступили в 2025 г.?
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2023 N 23
"О применении судами правил о залоге вещей"28. По смыслу пункта 1 статьи 334 ГК РФ залогом может быть обеспечено денежное обязательство, а также неденежное обязательство, в частности, по передаче товара, выполнению работ, оказанию услуг, воздержанию от совершения определенных действий (например, в случаях, предусмотренных статьями 783.1, 1007 ГК РФ), поскольку у кредитора по этим обязательствам при определенных обстоятельствах, например при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательства, могут возникать денежные требования к должнику (о возмещении убытков, выплате неустойки, возврате аванса).
"О применении судами правил о залоге вещей"28. По смыслу пункта 1 статьи 334 ГК РФ залогом может быть обеспечено денежное обязательство, а также неденежное обязательство, в частности, по передаче товара, выполнению работ, оказанию услуг, воздержанию от совершения определенных действий (например, в случаях, предусмотренных статьями 783.1, 1007 ГК РФ), поскольку у кредитора по этим обязательствам при определенных обстоятельствах, например при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательства, могут возникать денежные требования к должнику (о возмещении убытков, выплате неустойки, возврате аванса).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 45
"О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве"2. Поручительством может быть обеспечено не только денежное обязательство, но и обязательства по передаче товара, выполнению работ, оказанию услуг, воздержанию от совершения определенных действий и т.п. (далее - неденежное обязательство), поскольку у кредитора по этим обязательствам при определенных обстоятельствах, например при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательства, могут возникать денежные требования к должнику (о возмещении убытков, взыскании неустойки, возврате аванса и т.п.).
"О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве"2. Поручительством может быть обеспечено не только денежное обязательство, но и обязательства по передаче товара, выполнению работ, оказанию услуг, воздержанию от совершения определенных действий и т.п. (далее - неденежное обязательство), поскольку у кредитора по этим обязательствам при определенных обстоятельствах, например при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательства, могут возникать денежные требования к должнику (о возмещении убытков, взыскании неустойки, возврате аванса и т.п.).
Готовое решение: Что нужно знать о залоге
(КонсультантПлюс, 2025)Обеспечение залогом неденежных обязательств, в частности обязательств передать товар, выполнить работы, оказать услуги, не совершать определенные действия, тоже возможно. По ним при определенных обстоятельствах (например, если обязательства не исполнены должником) у кредитора могут возникать денежные требования (возместить убытки, выплатить неустойку, вернуть аванс). Удовлетворение в этом случае кредитор (залогодержатель) получает так же, как при обеспечении денежного обязательства, - из стоимости предмета залога в денежной форме и из иных указанных в законе источников (п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2023 N 23).
(КонсультантПлюс, 2025)Обеспечение залогом неденежных обязательств, в частности обязательств передать товар, выполнить работы, оказать услуги, не совершать определенные действия, тоже возможно. По ним при определенных обстоятельствах (например, если обязательства не исполнены должником) у кредитора могут возникать денежные требования (возместить убытки, выплатить неустойку, вернуть аванс). Удовлетворение в этом случае кредитор (залогодержатель) получает так же, как при обеспечении денежного обязательства, - из стоимости предмета залога в денежной форме и из иных указанных в законе источников (п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2023 N 23).
Статья: Безденежный возврат аванса при расторжении договора: учет и вычет авансового НДС у продавца
(Гусев К.В.)
("Главная книга", 2025, N 9)- зачетом обязательства по возврату аванса с встречным обязательством покупателя уплатить неустойку или возместить убытки/ущерб. Например, стороны расторгают договор по вине покупателя, нарушившего условия договора, и продавец удерживает аванс в счет уплаты штрафных санкций;
(Гусев К.В.)
("Главная книга", 2025, N 9)- зачетом обязательства по возврату аванса с встречным обязательством покупателя уплатить неустойку или возместить убытки/ущерб. Например, стороны расторгают договор по вине покупателя, нарушившего условия договора, и продавец удерживает аванс в счет уплаты штрафных санкций;
Вопрос: Вправе ли поставщик не возвращать аванс и требовать оплаты доставки и хранения груза, если он отгрузил товар в срок, а покупатель уклонился от получения и после направил претензию с требованием вернуть аванс и уплатить неустойку?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: В договоре поставки указан срок поставки, доставка - за счет покупателя, оплата доставки - при получении груза, но не определен момент исполнения обязанности передать товар, и нет условия о договорной неустойке. Покупатель внес аванс, поставщик отгрузил товар в срок, но покупатель уклонился от получения, и перевозчик вернул груз грузоотправителю. На сообщения поставщика и перевозчика о поступлении товара покупатель не отвечал. Через год покупатель направил претензию, потребовав вернуть аванс и уплатить неустойку по ст. 395 ГК РФ со дня перечисления аванса до текущей даты. Правомерны ли требования покупателя? Вправе ли поставщик не возвращать аванс и потребовать оплаты его дополнительных расходов по доставке и хранению груза или произвести их зачет в счет аванса? Имеет ли значение дальнейшая судьба груза (утилизация, реализация, хранение)?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: В договоре поставки указан срок поставки, доставка - за счет покупателя, оплата доставки - при получении груза, но не определен момент исполнения обязанности передать товар, и нет условия о договорной неустойке. Покупатель внес аванс, поставщик отгрузил товар в срок, но покупатель уклонился от получения, и перевозчик вернул груз грузоотправителю. На сообщения поставщика и перевозчика о поступлении товара покупатель не отвечал. Через год покупатель направил претензию, потребовав вернуть аванс и уплатить неустойку по ст. 395 ГК РФ со дня перечисления аванса до текущей даты. Правомерны ли требования покупателя? Вправе ли поставщик не возвращать аванс и потребовать оплаты его дополнительных расходов по доставке и хранению груза или произвести их зачет в счет аванса? Имеет ли значение дальнейшая судьба груза (утилизация, реализация, хранение)?
Готовое решение: Как взыскать долг с поручителя
(КонсультантПлюс, 2025)Если поручительство обеспечивало неденежное обязательство (например, передачу товара, выполнение работы), поручитель отвечает перед вами так же, как и при обеспечении денежного, - в денежной форме. Поэтому приведите расчет денежных требований, которые возникли в связи с нарушением должника. Это может быть требование о возмещении убытков, взыскании неустойки, возврате аванса и т.п. (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 45);
(КонсультантПлюс, 2025)Если поручительство обеспечивало неденежное обязательство (например, передачу товара, выполнение работы), поручитель отвечает перед вами так же, как и при обеспечении денежного, - в денежной форме. Поэтому приведите расчет денежных требований, которые возникли в связи с нарушением должника. Это может быть требование о возмещении убытков, взыскании неустойки, возврате аванса и т.п. (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 45);
Готовое решение: Как составить договор поручительства по договору поставки для обеспечения обязательств поставщика
(КонсультантПлюс, 2025)Обязательно согласуйте существенные условия, в частности укажите сведения о поставщике и обеспечиваемом обязательстве. Согласно п. 1 ст. 361 ГК РФ обеспечиваемое обязательство может быть как денежным (например, возвратить неосвоенный аванс, уплатить неустойку), так и неденежным (поставить товар, устранить недостатки товара и т.д.).
(КонсультантПлюс, 2025)Обязательно согласуйте существенные условия, в частности укажите сведения о поставщике и обеспечиваемом обязательстве. Согласно п. 1 ст. 361 ГК РФ обеспечиваемое обязательство может быть как денежным (например, возвратить неосвоенный аванс, уплатить неустойку), так и неденежным (поставить товар, устранить недостатки товара и т.д.).
"Современное гражданское и семейное право: перспективы развития доктрины, законодательства и правоприменительной практики: монография"
(отв. ред. Е.В. Вавилин, О.М. Родионова)
("Статут", 2024)Ответственность автора по договору авторского заказа носит ограниченный характер. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора авторского заказа, за которое автор несет ответственность, автор обязан возвратить заказчику аванс, а также уплатить ему неустойку, если она предусмотрена договором. При этом общий размер указанных выплат ограничен суммой реального ущерба, причиненного заказчику.
(отв. ред. Е.В. Вавилин, О.М. Родионова)
("Статут", 2024)Ответственность автора по договору авторского заказа носит ограниченный характер. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора авторского заказа, за которое автор несет ответственность, автор обязан возвратить заказчику аванс, а также уплатить ему неустойку, если она предусмотрена договором. При этом общий размер указанных выплат ограничен суммой реального ущерба, причиненного заказчику.
"Предпринимательское право: учебник: в 2 т."
(том 1)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)Поручительством может быть обеспечено не только денежное обязательство, но и обязательства по передаче товара, выполнению работ, оказанию услуг, воздержанию от совершения определенных действий и т.п., поскольку у кредитора по этим обязательствам при определенных обстоятельствах, например при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательства, могут возникать денежные требования к должнику (о возмещении убытков, взыскании неустойки, возврате аванса и т.п.).
(том 1)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)Поручительством может быть обеспечено не только денежное обязательство, но и обязательства по передаче товара, выполнению работ, оказанию услуг, воздержанию от совершения определенных действий и т.п., поскольку у кредитора по этим обязательствам при определенных обстоятельствах, например при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательства, могут возникать денежные требования к должнику (о возмещении убытков, взыскании неустойки, возврате аванса и т.п.).
Готовое решение: Как согласовать предмет договора подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Если подрядчик нарушает сроки составления задания, заказчик может отказаться от исполнения договора на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ. При этом он будет вправе потребовать возврата аванса, уплаты неустойки, обусловленной договором, и (или) процентов по п. 1 ст. 395 ГК РФ. Можно потребовать одновременно неустойку и данные проценты, только если в договоре есть условие о неустойке и уплата этих процентов прямо предусмотрена законом или договором (п. 4 ст. 395 ГК РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)Если подрядчик нарушает сроки составления задания, заказчик может отказаться от исполнения договора на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ. При этом он будет вправе потребовать возврата аванса, уплаты неустойки, обусловленной договором, и (или) процентов по п. 1 ст. 395 ГК РФ. Можно потребовать одновременно неустойку и данные проценты, только если в договоре есть условие о неустойке и уплата этих процентов прямо предусмотрена законом или договором (п. 4 ст. 395 ГК РФ).
Готовое решение: Какие условия договора могут помочь вернуть неосвоенный аванс
(КонсультантПлюс, 2025)Вы можете выбрать из традиционных способов (например, неустойку, независимую гарантию, поручительство, залог) или согласовать свой вариант обеспечения (п. 1 ст. 329 ГК РФ). Причем обязательство по возврату аванса может быть лишь одним из тех, которые обеспечиваются, то есть обеспечение может охватывать разные конфликтные ситуации. Например, стороны могут предусмотреть поручительство, которое будет обеспечивать обязательства поставщика по возврату аванса, уплате неустойки за просрочку поставки, возмещение убытков за некачественный товар.
(КонсультантПлюс, 2025)Вы можете выбрать из традиционных способов (например, неустойку, независимую гарантию, поручительство, залог) или согласовать свой вариант обеспечения (п. 1 ст. 329 ГК РФ). Причем обязательство по возврату аванса может быть лишь одним из тех, которые обеспечиваются, то есть обеспечение может охватывать разные конфликтные ситуации. Например, стороны могут предусмотреть поручительство, которое будет обеспечивать обязательства поставщика по возврату аванса, уплате неустойки за просрочку поставки, возмещение убытков за некачественный товар.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Является ли претензия заказчика с требованием вернуть сумму неосвоенного аванса заявлением об отказе от договора подряда
(КонсультантПлюс, 2025)В связи с неисполнением ответчиком своих обязательств по контракту истец направил в адрес ответчика претензию от 23 июля 2012 года N 212/9251 с требованием о возврате аванса и оплате неустойки в порядке п. 18.3 контракта.
Является ли претензия заказчика с требованием вернуть сумму неосвоенного аванса заявлением об отказе от договора подряда
(КонсультантПлюс, 2025)В связи с неисполнением ответчиком своих обязательств по контракту истец направил в адрес ответчика претензию от 23 июля 2012 года N 212/9251 с требованием о возврате аванса и оплате неустойки в порядке п. 18.3 контракта.