Выдача документов о форс-Мажоре в связи с коронавирусом
Подборка наиболее важных документов по запросу Выдача документов о форс-Мажоре в связи с коронавирусом (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2023 N 19АП-2522/2023 по делу N А35-1473/2022
Требование: О взыскании неустойки за нарушение срока поставки по договору поставки товара.
Решение: Требование удовлетворено.Верховный суд РФ в ответе на вопрос 7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1 (утв. Президиумом ВС РФ 21.04.2020), указал, что при рассмотрении вопроса об освобождении от ответственности вследствие обстоятельств непреодолимой силы могут приниматься во внимание соответствующие документы (заключения, свидетельства), подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченными на то органами или организациями.
Требование: О взыскании неустойки за нарушение срока поставки по договору поставки товара.
Решение: Требование удовлетворено.Верховный суд РФ в ответе на вопрос 7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1 (утв. Президиумом ВС РФ 21.04.2020), указал, что при рассмотрении вопроса об освобождении от ответственности вследствие обстоятельств непреодолимой силы могут приниматься во внимание соответствующие документы (заключения, свидетельства), подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченными на то органами или организациями.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2023 N 13АП-3225/2023, 13АП-3912/2023 по делу N А21-8521/2022
Категория спора: Подряд для государственных нужд.
Требование подрядчика: 1) О внесении изменений в контракт.
Требования заказчика: 2) О взыскании неустойки; 3) О расторжении контракта.
Обстоятельства: Подрядчик нарушил сроки поставки оборудования и выполнения монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению береговой станции, в связи с введением запрета на поставку оборудования в Российскую Федерацию, кроме того, соглашение об изменении срока выполнения работ подписано не было, поэтому заказчик отказался от исполнения контракта.
Решение: 1) Отказано; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено.В ответе на вопрос 7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21.04.2020, указано, что при рассмотрении вопроса об освобождении от ответственности вследствие обстоятельств непреодолимой силы могут приниматься во внимание соответствующие документы (заключения, свидетельства), подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченными на то органами или организациями.
Категория спора: Подряд для государственных нужд.
Требование подрядчика: 1) О внесении изменений в контракт.
Требования заказчика: 2) О взыскании неустойки; 3) О расторжении контракта.
Обстоятельства: Подрядчик нарушил сроки поставки оборудования и выполнения монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению береговой станции, в связи с введением запрета на поставку оборудования в Российскую Федерацию, кроме того, соглашение об изменении срока выполнения работ подписано не было, поэтому заказчик отказался от исполнения контракта.
Решение: 1) Отказано; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено.В ответе на вопрос 7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21.04.2020, указано, что при рассмотрении вопроса об освобождении от ответственности вследствие обстоятельств непреодолимой силы могут приниматься во внимание соответствующие документы (заключения, свидетельства), подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченными на то органами или организациями.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Закрепление условий о наступлении обстоятельств непреодолимой силы при заключении мирового соглашения
(Сычева Е.И.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 1)Как отмечено в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020, при рассмотрении вопроса об освобождении от ответственности вследствие обстоятельств непреодолимой силы могут приниматься во внимание соответствующие документы (заключения, свидетельства), подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченными на то органами или организациями.
(Сычева Е.И.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 1)Как отмечено в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020, при рассмотрении вопроса об освобождении от ответственности вследствие обстоятельств непреодолимой силы могут приниматься во внимание соответствующие документы (заключения, свидетельства), подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченными на то органами или организациями.
Статья: Что считается форс-мажором в связи с распространением COVID-2019 (ответы на вопросы горячей линии ТПП России)
(Лисицына В.Н.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2020, N 8)Решение о выдаче сертификата об обстоятельствах форс-мажора принимается ТПП России в каждом конкретном случае исходя из условий контракта и документов, подтверждающих наличие события, на которое организация ссылается в своем заявлении. Предполагается, что наличие распространения коронавирусной инфекции подтверждать документом не нужно. Обратившись за выдачей сертификата о форс-мажоре, следует уточнить этот момент в ТПП. А вот конкретный документ, например распоряжение Правительства о запрете, приложить нужно.
(Лисицына В.Н.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2020, N 8)Решение о выдаче сертификата об обстоятельствах форс-мажора принимается ТПП России в каждом конкретном случае исходя из условий контракта и документов, подтверждающих наличие события, на которое организация ссылается в своем заявлении. Предполагается, что наличие распространения коронавирусной инфекции подтверждать документом не нужно. Обратившись за выдачей сертификата о форс-мажоре, следует уточнить этот момент в ТПП. А вот конкретный документ, например распоряжение Правительства о запрете, приложить нужно.
Нормативные акты
Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)"
(КонсультантПлюс, 2025)Выдача документов о форс-мажоре в связи с коронавирусом
(КонсультантПлюс, 2025)Выдача документов о форс-мажоре в связи с коронавирусом
Информационное письмо Минтранса России от 11.06.2020 N ЮЦ-Д5-26/10781
"О дополнительных экстренных мерах, принятых в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19"Данные меры применяются исключительно для случаев форс-мажора, обусловленных COVID-19, если срок действия квалификационных документов членов экипажей судов истек или истекает в период до 20 сентября 2020 г., включительно.
"О дополнительных экстренных мерах, принятых в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19"Данные меры применяются исключительно для случаев форс-мажора, обусловленных COVID-19, если срок действия квалификационных документов членов экипажей судов истек или истекает в период до 20 сентября 2020 г., включительно.
Административная практика
Решение Челябинского УФАС России от 28.07.2022 N 074/06/104-2022/2022 по делу N 338-РНП/2022
О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.При рассмотрении вопроса об освобождении от ответственности вследствие обстоятельств непреодолимой силы могут приниматься во внимание соответствующие документы (заключения, свидетельства), подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченными на то органами или организациями. Обстоятельства непреодолимой силы нельзя установить абстрактно, без привязки к конкретной ситуации и к конкретному должнику.
О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.При рассмотрении вопроса об освобождении от ответственности вследствие обстоятельств непреодолимой силы могут приниматься во внимание соответствующие документы (заключения, свидетельства), подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченными на то органами или организациями. Обстоятельства непреодолимой силы нельзя установить абстрактно, без привязки к конкретной ситуации и к конкретному должнику.
Постановление Татарстанского УФАС России от 03.03.2022 N АР-05/2927 по делу N 016/04/14.31-251/2022
Нарушение: ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке).
Решение: Назначен штраф.Согласно п. 27 ст. 14 Устава, Союз "ТГ" осуществляет консультирование заинтересованных лиц по вопросам оформления и выдачи ТПП России сертификатов о форс-мажоре, рассматривает документы, подтверждающие обстоятельства форс-мажор и подготовку соответствующих заключений по данному вопросу. Из чего следует, что выдача заключения Союза "ТГ" не является подтверждением обстоятельств непреодолимой силы, так как не имеет правового основания.
Нарушение: ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке).
Решение: Назначен штраф.Согласно п. 27 ст. 14 Устава, Союз "ТГ" осуществляет консультирование заинтересованных лиц по вопросам оформления и выдачи ТПП России сертификатов о форс-мажоре, рассматривает документы, подтверждающие обстоятельства форс-мажор и подготовку соответствующих заключений по данному вопросу. Из чего следует, что выдача заключения Союза "ТГ" не является подтверждением обстоятельств непреодолимой силы, так как не имеет правового основания.
"Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (ноябрь 2020 года)"
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)Вместе с тем Комиссией ФАС России установлено, что согласно сведениям, размещенным в ЕИС, местом нахождения Заказчика, а также местом представления Документации, предоставления разъяснений Документации и подачи заявки на бумажном носителе является г. Москва, в связи с чем, по мнению Комиссии ФАС России, проведение закупки не в электронной форме во время введения в соответствующем субъекте Российской Федерации ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, признанной обстоятельством непреодолимой силы, может привести к ограничению конкуренции, а также к ограничению количества потенциальных участников закупки, не имеющих возможности представить заявку на бумажном носителе по указанному в Документации адресу, а также направить соответствующий запрос о разъяснении положений Документации.
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)Вместе с тем Комиссией ФАС России установлено, что согласно сведениям, размещенным в ЕИС, местом нахождения Заказчика, а также местом представления Документации, предоставления разъяснений Документации и подачи заявки на бумажном носителе является г. Москва, в связи с чем, по мнению Комиссии ФАС России, проведение закупки не в электронной форме во время введения в соответствующем субъекте Российской Федерации ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, признанной обстоятельством непреодолимой силы, может привести к ограничению конкуренции, а также к ограничению количества потенциальных участников закупки, не имеющих возможности представить заявку на бумажном носителе по указанному в Документации адресу, а также направить соответствующий запрос о разъяснении положений Документации.
Интервью: "Перечень обстоятельств непреодолимой силы законодательством не установлен". Российские юристы об особенностях бизнеса в условиях пандемии
("Финансовая газета", 2020, N 12)В соответствии с Положением о порядке свидетельствования ТПП обстоятельств форс-мажора решение о выдаче сертификата об обстоятельствах форс-мажора принимается ТПП России в каждом конкретном случае исходя из условий контракта и документов компетентных органов РФ, подтверждающих наличие события, на которое организация ссылается в своем заявлении.
("Финансовая газета", 2020, N 12)В соответствии с Положением о порядке свидетельствования ТПП обстоятельств форс-мажора решение о выдаче сертификата об обстоятельствах форс-мажора принимается ТПП России в каждом конкретном случае исходя из условий контракта и документов компетентных органов РФ, подтверждающих наличие события, на которое организация ссылается в своем заявлении.