Вышкомонтажные работы
Подборка наиболее важных документов по запросу Вышкомонтажные работы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право (новое поступление): Бурение скважин
(КонсультантПлюс, 2024)...Оценив данное условие договора об ответственности подрядчика за нарушение по его вине сроков окончательной сдачи результата работ, исходя из совокупного толкования положений договора по правилам статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая, что в соответствии с пунктом... договора объем обязательств подрядчика определен 4 этапами (I этап - подготовка площадки, мобилизация БУ, II этап - вышкомонтажные работы, ПНР, III этап - бурение и крепление ствола эксплуатационной скважины, IV этап - демонтаж БУ (освобождение устья скважины)), а также учитывая, что в договоре стороны согласовали, что продолжительность строительства скважины включает в себя подготовку площадки, мобилизацию, вышкомонтажные работы, бурение, а также демонтаж, принимая во внимание, что предусмотренный приложением... к договору график является ориентировочным, что сторонами не оспаривается... суды первой и апелляционной инстанций обоснованно пришли к выводу о том, что при согласовании условий договора воля сторон при определении договорной неустойки за нарушение окончательных сроков работ была направлена на возложение на подрядчика ответственности за нарушение сдачи результата работ, включающего весь объем предусмотренных обязательств, а именно подготовку площадки, мобилизацию, вышкомонтажные работы, бурение, а также демонтаж.
(КонсультантПлюс, 2024)...Оценив данное условие договора об ответственности подрядчика за нарушение по его вине сроков окончательной сдачи результата работ, исходя из совокупного толкования положений договора по правилам статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая, что в соответствии с пунктом... договора объем обязательств подрядчика определен 4 этапами (I этап - подготовка площадки, мобилизация БУ, II этап - вышкомонтажные работы, ПНР, III этап - бурение и крепление ствола эксплуатационной скважины, IV этап - демонтаж БУ (освобождение устья скважины)), а также учитывая, что в договоре стороны согласовали, что продолжительность строительства скважины включает в себя подготовку площадки, мобилизацию, вышкомонтажные работы, бурение, а также демонтаж, принимая во внимание, что предусмотренный приложением... к договору график является ориентировочным, что сторонами не оспаривается... суды первой и апелляционной инстанций обоснованно пришли к выводу о том, что при согласовании условий договора воля сторон при определении договорной неустойки за нарушение окончательных сроков работ была направлена на возложение на подрядчика ответственности за нарушение сдачи результата работ, включающего весь объем предусмотренных обязательств, а именно подготовку площадки, мобилизацию, вышкомонтажные работы, бурение, а также демонтаж.
Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 29.02.2024 N 02АП-850/2024 по делу N А28-12339/2020
Требование: Об отмене определения об отказе в истребовании бухгалтерской и иной документации должника.
Решение: Определение оставлено без изменения.Апелляционным определением Верховного Суда Республики Коми от 18.11.2021 установлено, что фактически между ООО "Нефтегазсервис" и ИП Механиковым А.К. возникли трудовые отношения на основании срочного трудового договора со сроком исполнения трудовых обязанностей с 15.03.2019 по 09.07.2019, поскольку правоотношения имели личный характер выполнения трудовой функции за плату, на постоянной (систематической) основе с заранее обусловленной трудовой функцией в должности специалиста по вышкостроению, с установлением размера заработной платы вне зависимости от конкретного результата деятельности работника, за выполнение трудовой функции. Суд апелляционной инстанции также установил, что Механиков А.К. в период с 15.03.2019 по 09.07.2019 фактически с ведома и по поручению руководителя ООО "Нефтегазсервис" Голышевой Н.А. осуществлял работы специалиста по вышкостроению в рамках договора подряда от 13.05.2019 N 89/19 на выполнение вышкомонтажных работ, заключенного между ООО "Нефтегазсервис" и ООО "ВМУ", в интересах ответчика (ООО "Нефтегазсервис"), вместе с тем в нарушение норм трудового законодательства трудовой договор с ним не был надлежащим образом оформлен, выплата заработной платы истцу за период работы ответчиком не производилась.
Требование: Об отмене определения об отказе в истребовании бухгалтерской и иной документации должника.
Решение: Определение оставлено без изменения.Апелляционным определением Верховного Суда Республики Коми от 18.11.2021 установлено, что фактически между ООО "Нефтегазсервис" и ИП Механиковым А.К. возникли трудовые отношения на основании срочного трудового договора со сроком исполнения трудовых обязанностей с 15.03.2019 по 09.07.2019, поскольку правоотношения имели личный характер выполнения трудовой функции за плату, на постоянной (систематической) основе с заранее обусловленной трудовой функцией в должности специалиста по вышкостроению, с установлением размера заработной платы вне зависимости от конкретного результата деятельности работника, за выполнение трудовой функции. Суд апелляционной инстанции также установил, что Механиков А.К. в период с 15.03.2019 по 09.07.2019 фактически с ведома и по поручению руководителя ООО "Нефтегазсервис" Голышевой Н.А. осуществлял работы специалиста по вышкостроению в рамках договора подряда от 13.05.2019 N 89/19 на выполнение вышкомонтажных работ, заключенного между ООО "Нефтегазсервис" и ООО "ВМУ", в интересах ответчика (ООО "Нефтегазсервис"), вместе с тем в нарушение норм трудового законодательства трудовой договор с ним не был надлежащим образом оформлен, выплата заработной платы истцу за период работы ответчиком не производилась.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Правовая охрана вод при морской добыче нефти в полярных условиях (опыт Норвегии и России)
(Папков С.С.)
("Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения", 2024, N 3)В России правила безопасности при нефтедобыче утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 534 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", а также предусмотрены рядом технических регламентов. Данные акты детально регламентируют ряд технических особенностей. Например, в них прописаны требования к промысловым трубам, требования к подготовительным и вышкомонтажным работам, требования к проведению испытаний крепи скважин на герметичность и др. Отметим, что сфера регулирования российской нормативно-правовой документации в части требований к безопасности по спектру регулирования производственных и технических моментов значительно шире норвежского регулирования.
(Папков С.С.)
("Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения", 2024, N 3)В России правила безопасности при нефтедобыче утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 534 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", а также предусмотрены рядом технических регламентов. Данные акты детально регламентируют ряд технических особенностей. Например, в них прописаны требования к промысловым трубам, требования к подготовительным и вышкомонтажным работам, требования к проведению испытаний крепи скважин на герметичность и др. Отметим, что сфера регулирования российской нормативно-правовой документации в части требований к безопасности по спектру регулирования производственных и технических моментов значительно шире норвежского регулирования.
Нормативные акты
Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10
(ред. от 02.10.1991)
"Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение"21300000 XII. БУРЕНИЕ, ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА
(ред. от 02.10.1991)
"Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение"21300000 XII. БУРЕНИЕ, ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534
(ред. от 31.01.2023)
"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61888)XVI. Требования к подготовительным и вышкомонтажным работам
(ред. от 31.01.2023)
"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61888)XVI. Требования к подготовительным и вышкомонтажным работам