Взыскание штрафа по контракту из банковской гарантии
Подборка наиболее важных документов по запросу Взыскание штрафа по контракту из банковской гарантии (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 333.37 "Льготы при обращении в Верховный Суд Российской Федерации, арбитражные суды" главы 25.3 "Государственная пошлина" НК РФ
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Как указал суд, признавая позицию учреждения необоснованной, оно участвует в деле в качестве истца по спору о взыскании пени, штрафа за нарушение сроков предоставления банковской гарантии по государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ.
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Как указал суд, признавая позицию учреждения необоснованной, оно участвует в деле в качестве истца по спору о взыскании пени, штрафа за нарушение сроков предоставления банковской гарантии по государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ.
Определение Верховного Суда РФ от 23.09.2022 N 307-ЭС22-16216 по делу N А56-3980/2021
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании неосновательного обогащения.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку доказан факт наступления установленного гарантией случая; подрядчик нарушил условия контракта и несет ответственность перед заказчиком за неисполнение обязательств; заказчиком обоснованно начислен штраф и направлено банку требование о выплате по банковской гарантии.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.отказывая в удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения, составляющего полученную муниципальным заказчиком сумму платежа по банковской гарантии в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту, признав верным представленный в материалы дела ответчиком размер штрафов за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, суды исходили из доказанности факта наступления установленного гарантией случая, признав начисленные суммы штрафа и ущерба соразмерными и адекватными последствиям нарушенного обязательства.
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании неосновательного обогащения.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку доказан факт наступления установленного гарантией случая; подрядчик нарушил условия контракта и несет ответственность перед заказчиком за неисполнение обязательств; заказчиком обоснованно начислен штраф и направлено банку требование о выплате по банковской гарантии.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.отказывая в удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения, составляющего полученную муниципальным заказчиком сумму платежа по банковской гарантии в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту, признав верным представленный в материалы дела ответчиком размер штрафов за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, суды исходили из доказанности факта наступления установленного гарантией случая, признав начисленные суммы штрафа и ущерба соразмерными и адекватными последствиям нарушенного обязательства.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как получить выплату по независимой гарантии, выданной в рамках Закона N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)Важно! Из средств независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, можно удержать неустойку, начисленную за нарушение обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Ее типовая форма это прямо предусматривает (Письмо Минфина России от 06.10.2023 N 24-06-07/95353).
(КонсультантПлюс, 2024)Важно! Из средств независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, можно удержать неустойку, начисленную за нарушение обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Ее типовая форма это прямо предусматривает (Письмо Минфина России от 06.10.2023 N 24-06-07/95353).
Вопрос: О предоставлении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии в случае изменения его существенных условий.
(Письмо Минфина России от 06.10.2023 N 24-06-07/95353)Независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным (заключаемым) с бенефициаром, включающих в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней) (пункт 1 Типовой формы независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005).
(Письмо Минфина России от 06.10.2023 N 24-06-07/95353)Независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным (заключаемым) с бенефициаром, включающих в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней) (пункт 1 Типовой формы независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005).